Договор по текущему ремонту автомобилей

12.03.2018 Выкл. Автор admin

Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей

Тип документа: Договор на оказание услуг

Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Размер файла документа: 19,8 кб

Достаточно объемный Договор в силу специфики направленности и непредвиденного объема работ по обслуживанию транспортных средств Исполнителем по заключенному соглашению об этом с Заказчиком. Ведь видов работ действительно очень много. Начиная от профилактических, текущих и сложных ремонтов; снабжение запасными частями, подбором квалифицированных мастеров и все это в соответствии с графиком.

Обязательства сторон

Обязательств много. Заказчик берет обязательства:

  • доставить транспорт на ремонт или обслуживание и забрать его;
  • эксплуатировать транспорт в соответствии технических требований;
  • информировать Исполнителя обо всех технических изменениях, особых требованиях и обеспечивать надлежащей технической документацией;
  • выплачивать стоимость работ и возмещать Исполнителю расходы на хранение техники.

В свою очередь Исполнитель обязуется:

  • принять транспортное средство и выполнить весь объем ремонтных или профилактических работ в соответствии с ГОСТом;
  • вернуть транспортное средство Заказчику в безупречном состоянии;
  • вернуть замененные детали в подтверждение их замены с дефектной картой;
  • предоставить к оплате счет-фактуру.

Права участников договора

Права обеих сторон выписаны достаточно объемно. Среди них можно отметить требования по своевременности и качеству обслуживания, гарантий с обеих сторон по пунктам обязательств.

Остальные пункты

Как и в каждом типовом договоре, в этом тоже прописан порядок расчетов и ответственности по форс-мажорным обстоятельствам, заключительные положения, где, в частности, выписаны действия по спорным вопросам.

Бланк договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей

Образец договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей (заполненный бланк)

Скачать Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей

Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей №

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает Исполнителю оказать услуги по ремонту, плановому техническому обслуживанию или гарантийному ремонту (далее Обслуживание) автомобилей, согласно списка (Приложение №1) заверенного подписью руководителя и печатью Заказчика с обязательным указанием марки (модели) транспортного средства, государственного регистрационного номера. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя по обслуживанию автомобилей в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Техническое обслуживание и ремонтные работы транспортных средств осуществляются по адресу: , или по согласованию с Заказчиком на других ремонтных площадках.

1.3. Заказчик уполномочивает производить фактическую сдачу и приемку автомобилей в ремонт и из ремонта доверенным лицам, имеющим надлежащим образом оформленные доверенности. Фактом, свидетельствующим о приеме автомобиля и качественном (без видимых недостатков) выполнении ремонта Исполнителем, является подписание доверенным лицом заказ-наряда.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик записывается на обслуживание автомобилей, в соответствии с действующими у Исполнителя процедурами и распорядком.

2.2. Заказчик обязуется поставить на обслуживание указанное в заявке количество автомобилей в срок указанный ему Исполнителем. Автомобили, направленные на обслуживание, должны быть вымыты (вымыт верх автомобиля, низ (днище, включая арки колес).

2.3. По окончании работ Заказчик имеет право осмотреть результат работ, а при обнаружении недостатков выполненных работ немедленно заявить об этом.

2.4. Заказчик может отказаться от исполнения договора при условии, что он не имеет задолженности перед Исполнителем.

2.5. 3аказчик обязан, забрать автомобили в течение рабочих дней с момента оказания ему услуг по обслуживанию автомобилей. Заказчик самостоятельно принимает меры для того, чтобы узнать о моменте окончания обслуживания автомобилей.

2.6. Исполнитель обязуется выполнить услуги по обслуживанию автомобилей с надлежащим качеством и в сроки согласованные с Заказчиком. Сроки выполнения работ Исполнителем в настоящем Договоре не устанавливаются, а согласовываются отдельно в каждом случае, при составлении заявки на ремонт.

2.7. При обнаружении Заказчиком недостатков выполненных работ Исполнитель обязан устранить их в течение рабочих дней или записать Заказчика на другое время для устранения недостатков.

2.8. Исполнитель имеет право отказаться от выполнения услуг по обслуживанию автомобилей в случае, если:

  • имеется задолженность Заказчика по ранее оказанным услугам;
  • автомобили поставленные на обслуживание загрязнены, о чем заносится соответствующая запись в журнал заявок на ТО, находящийся у Исполнителя, в присутствии представителя Заказчика (в случае отказа представителя Заказчика подписи, запись считается составленной должным образом, если в журнале есть подпись трех лиц Исполнителя);
  • автомобили на обслуживание поставлены с опозданием более чем на минут, относительно времени, установленного Исполнителем при приеме заявки от Заказчика. При отсутствии очереди на ремонт, автомобиль может быть принят в ремонт после опоздания.

2.9. Нести гарантийные обязательства за выполненный ремонт в период:

  • Техническое обслуживание – дней с момента окончания выполнения работ (подписания заказ-наряда);
  • Текущий ремонт автомобиля, узла или агрегата – дней с момента окончания выполнения работ;
  • Капитальный ремонт узла или агрегата – дней с момента окончания выполнения работ;
  • Рихтовочные и сварочные работы, полная или частичная окраска кузова, антикоррозийная обработка – дней с момента окончания выполнения работ;
  • Регулировочные работы – дней, с момента окончания выполнения работ.
  • Обнаруженные в период гарантийного срока дефекты, связанные с проведенным ремонтом, устраняются за счет Исполнителя. Гарантия не распространяется на запасные части, предоставленные Заказчиком, т.к. в этом случае ответственность за качество поставленных и установленных запчастей несёт Заказчик.

Заказчик обязуется в случае выявления Исполнителем и информировании Заказчика о наличии скрытых дефектов на ТС подлежащем обслуживанию, в течение рабочего дня сообщить Исполнителю решение относительно продолжения ремонта или о прекращении работ (в т.ч. при необходимости направления своего представителя для осмотра ТС). При не представлении согласия на устранение скрытых дефектов, в срок до двух рабочих дней, с момента получения Заказчиком уведомления, Заказчик обязан принять и забрать ТС с территории Исполнителя, а также оплатить Исполнителю стоимость установленных запасных частей, использованных расходных материалов и выполненных работ. При просрочке указанного срока Заказчик обязан оплатить время простоя автомобиля (охраны) на территории предприятия на основании действующих у Исполнителя расценок. На момент заключения договора рублей в сутки, об изменении расценок Заказчик предупреждается в момент принятия автомобиля в ремонт.

2.10. Исполнитель не несет ответственность за качество установленных по просьбе Заказчика «неоригинальных» запасных частей. В случае поломки установленных «неоригинальных» запасных частей Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость их замены и использованные расходные материалы.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. В день окончания выполнения работ, Исполнитель предоставляет следующие документы: оригинал счет-фактуру и акт выполненных работ (услуг).

3.2. Заказчик обязан принять работу и подписать предоставленный акт выполненных работ (услуг) в день окончания выполнения работ.

3.3. Работы (услуги) считаются выполненными (оказанными) с момента подписания акта выполненных работ (услуг) обеими сторонами.

3.4. В случае мотивированного отказа Заказчика принять работы (услуги) Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

3.5. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя, согласно установленных у Исполнителя тарифов на данные услуги, и стоимости установленных запчастей приобретенных Исполнителем, по действующим у Исполнителя ценам на основании оригинала счета-фактуры и акта выполненных работ, в течение банковских дней, с момента подписания акта выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.6. В случае если Заказчик своевременно, в течение дней с момента окончания ремонта не забрал автомобили, он уплачивает стоимость простоя автомобиля (охраны) на основании действующих у Исполнителя расценок.

3.7. Сумма договора рассчитывается индивидуально, исходя из заказа-наряда в каждом конкретном случае обращения Заказчика к Исполнителю.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Исполнитель несет ответственность за качество и своевременность оказанных услуг. Исполнитель освобождается от ответственности, в случае если недостатки вызваны некачественными запчастями, а просрочка исполнения вызвана обстоятельствами независящими от Исполнителя (отсутствие запчастей на складе, поиск и закупка необходимых запчастей в магазинах и на рынке и т.д.). При необходимости приобретения, заказа запасных частей для ремонта, срок выполнения работ Исполнителем сдвигается на время, необходимое для получения, заказа запасных частей.

4.2. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.3. Штрафные санкции в размере % от суммы простроченной задолженности за фактически оказанные услуги по ремонту за каждый день просрочки могут быть предъявлены Заказчику – за нарушение сроков п.3.6 настоящего договора, после предъявления письменной претензии.

4.4. Штрафные санкции в размере % от общей суммы ремонта за каждый день просрочки могут быть предъявлены Исполнителю – за нарушение сроков выполнения работ, после предъявления письменной претензии.

4.5. Пункты, предусматривающие ответственность сторон применяются только при направлении одной стороной другой письменной претензии.

4.6. Неурегулированные споры по выполнению условий договора рассматриваются в Арбитражном суде.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение одного календарного года, если до истечения договорного срока за дней от сторон не поступило письменного уведомления о расторжении договора, договор пролонгируется на следующий срок, указанный в договоре.

Другие публикации:  Договор о коллективной материальной ответственности продавцов образец 2018

5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5.3. Приложения к данному договору являются неотъемлемой частью настоящего Договора, без которых он является недействительным.

5.4. Все изменения и дополнения, к настоящему Договору оформляются письменно в качестве дополнительных соглашений, подписанных обеими Сторонами.

5.5. В случае расторжения Договора Стороны производят полные взаиморасчеты.

Типовой договор

Радуем женщин не только 8 марта!

Каждый понедельник и вторник всем красавицам, посетившим наш Автосервис, скидка на работы — 10%!

Мужские дни в Амити-Моторс!

ДОГОВОР

на техническое обслуживание и ремонт автомобилей

г. Санкт-Петербург «__» ________ 201__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «АМИТИ-КАРСЕРВИС», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Бытка Виталия Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________, в лице генерального директора __________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, также далее именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.На условиях, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель принимает на себя обязательства по поручению Заказчика в течение срока действия настоящего Договора производить работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, принадлежащих Заказчику (указанных в Приложении №1 к настоящему Договору) (в дальнейшем «Автомобили»), а также реализовывать Заказчику запасные части, расходные и иные материалы к Автомобилям (в дальнейшем — «Сервисные Товары»).

1.2.Заказчик обязуется принимать и оплачивать работы Исполнителя и поставляемые Сервисные Товары на условиях настоящего Договора.

1.3.Исполнитель производит техническое обслуживание и ремонт Автомобилей в соответствии с установленными эксплуатационными и ремонтными нормами и рекомендациями завода-изготовителя.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ

Для целей настоящего Договора Сторонами используются следующие основные термины и определения:

Автомобили — указанные в Приложении № 1 к настоящему Договору автотранспортные средства, принадлежащие Заказчику.

Сервисные Товары — запасные части, расходные и смазочные материалы, чехлы и кожухи, радио, стереомагнитолы, беспроводная аппаратура, кондиционеры, камеры, покрышки и любые иные товары, необходимые в ходе эксплуатации автотранспортных средств.

Сервисные Услуги — услуги Исполнителя по техническому обслуживанию и ремонту принадлежащих Заказчику Автомобилей. В состав Сервисных Услуг включаются услуги по диагностике, замене расходных и смазочных материалов, установке дополнительного оборудования, а также все виды ремонта, кузовные и покрасочные работы и т.п.

Территория Исполнителя — согласованный Сторонами один или несколько из сервисных центров Исполнителя, оборудованных для оказания необходимых Сервисных Услуг, на котором предоставляются Заказчику Сервисные Услуги.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Согласовывать стоимость Сервисных Услуг и Сервисных Товаров любыми средствами связи (факсимильная, телефонная связь, электронная почта).

3.1.2. Предоставлять Автомобили своими силами и за свой счет на Территорию Исполнителя для технического обслуживания или ремонта в согласованные с Исполнителем сроки, подписать предварительный заказ-наряд на проведение работ. Если Заказчик не прибыл в назначенное время, его обслуживание производится в порядке общей очереди.

3.1.3. Обеспечить лицо, ответственное за исполнение обязанностей по настоящему Договору доверенностью, дающей право на сдачу и приемку автомобилей, подписание документов, покупку сервисных товаров, получение счетов, актов и иных документов.

Заранее предоставить список ответственных лиц, заверенных печатью Заказчика (Приложение № 3).

3.1.4. Соблюдать правила внутреннего распорядка и правила дорожного движения на Территории Исполнителя.

3.1.5. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения уведомления от Исполнителя о выполнении работ принять работы по качеству, забрать Автомобиль и подписать заказ-наряд.

3.1.6. В случае обнаружения недостатков в произведенных работах, поставленных Товарах, незамедлительно известить о них Исполнителя.

3.1.7. Своевременно производить платежи по настоящему Договору.

3.1.8. В течение трех дней с момента приемки автомобиля уполномоченным представителем, направить Исполнителю подписанный Акт выполненных работ.

3.2. Заказчик вправе:

3.2.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения настоящего Договора.

3.2.2. Предоставлять письменную заявку (Приложение №2) в установленной Исполнителем форме для получения необходимых Сервисных Услуг либо приобретения необходимых Сервисных Товаров. В письменной заявке Заказчик должен указывать наименование модели Автомобиля, его государственный номер, номер кузова и шасси (VIN), предполагаемый объем Сервисных услуг, а также иные сведения, указанные представителем Исполнителя.

3.2.3. Требовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков, возникших по вине Исполнителя.

3.3. Исполнитель обязан:

3.3.1. Принять заявку Заказчика и согласовать дату и время начала работ, при этом время ожидания приема автомобиля Заказчика на сервисное обслуживание не должно превышать трех дней с момента подачи заявки.

3.3.2. Принять автомобиль Заказчика по акту, подписать предварительный заказ-наряд на проведение ремонтных работ.

3.3.3. Согласовать с Заказчиком срок выполнения работ и поставки сервисных товаров, при этом срок выполнения работ и поставки Сервисных Товаров не должен превышать тридцати дней. Срок выполнения работ указывается в предварительном заказ-наряде, либо посредством письменного или телефонного обращения.

3.3.4. Информировать Заказчика о наличии Сервисных Товаров, интересующих Заказчика.

3.3.5. Ознакомить Заказчика с правилами внутреннего распорядка и правилами дорожного движения на Территории Исполнителя.

3.3.6. Нести ответственность за сохранность Автомобилей Заказчика, находящихся у Исполнителя.

3.3.7. В случае обнаружения дефекта Автомобиля, влияющего на его безопасную эксплуатацию, уведомить о таком дефекте Заказчика посредством телефонного обращения и, при его согласии, устранить этот дефект за счет Заказчика.

3.3.8. Своевременно информировать Заказчика о выполнении работ.

3.3.9. По окончании работ передать автомобиль представителю Заказчика, подписать заказ-наряд. При передаче автомобиля передать так же оригинал счета и акт выполненных работ.

3.3.10. Исполнитель обеспечивает вывоз и размещение отходов, образующихся в результате технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств Заказчика, производит учет данных отходов в общем реестре отходов Исполнителя, своевременно производит платежи по данным отходам в соответствии с нормами и требованиями действующего законодательства.»

3.4.Исполнитель вправе:

3.4.1. Отступать от согласованного перечня работ, а также приостановить работы, если в процессе их проведения обнаружится скрытый дефект, не устранение которого затрудняет или делает невозможным продолжение работ, а также может повлиять на качество производимых работ. В случае выявления скрытого дефекта Исполнитель незамедлительно извещает о таком дефекте Заказчика.

В случае неполучения согласия Заказчика на устранение дефекта в течение 2 (двух) рабочих дней с момента уведомления, Исполнитель имеет право отказаться от дальнейшего проведения работ, а Заказчик обязан оплатить весь объем произведенных к моменту выявления дефекта работ.

3.4.2. Отсрочить оказание услуг Заказчику в случае отсутствия в наличии Сервисных Товаров, необходимых для оказания Сервисных Услуг, на срок, требующийся для получения указанных Сервисных Товаров.

3.4.3. В одностороннем порядке изменять цены на работы и услуги, предоставляемые Исполнителем, с предварительным уведомлением Заказчика о таком изменении в ценах не менее чем за 15 (пятнадцать) дней.

3.4.4. Производить работу с использованием запасных частей и материалов Заказчика.

3.4.5. Привлекать к выполнению работ третьих лиц, при этом ответственность перед Заказчиком несет Исполнитель.

3.4.6. Не принимать заявку при наличии у Заказчика задолженности по настоящему договору.

4. ГАРАНТИИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1. Гарантия на приобретенные и установленные на станции технического обслуживания Исполнителя запасные части иностранного производства составляет 2 (два) месяца, на запасные части отечественного производства — 14 (четырнадцать) дней с момента их установки, подтвержденных актом выполненных работ.

Гарантия на Сервисные услуги для автомобилей иностранного производства составляет 2 (два) месяца, для автомобилей отечественного производства — 14 (четырнадцать) дней с момента проведения работ, подтвержденных актом выполненных работ.

4.2. Исполнитель в течение гарантийного срока, установленного настоящим договором гарантирует качество предоставленных материалов и выполненных работ.

4.3. В случае выявления недостатков выполненных работ в течение гарантийного срока, установленного настоящим договором, Исполнитель безвозмездно устраняет данные недостатки. Срок устранения недостатков устанавливаются в каждом случае отдельно, но не может превышать 90 дней.

4.4. Исполнитель не отвечает за качество запасных частей и материалов, предоставленных Заказчиком, и освобождается от ответственности за их полную или частичную утрату (Повреждение) после произведенных работ. Гарантия на работу с использованием предоставленных Заказчиком запасных частей и материалов не предоставляется.

4.5. Гарантия на сервисные работы и сервисные товары предоставляется только при наличии подписанного Акта выполненных работ, заверенного подписью и печатью Заказчика.

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1.Выполненные Работы оплачиваются Заказчиком по ценам Исполнителя на запчасти и стоимости рабочего времени, установленного Исполнителем для каждой технологической операции по видам выполняемых работ. Стоимость Сервисных Услуг и Сервисных Товаров устанавливается в рублях. Стоимость Сервисных Услуг и Сервисных Товаров Исполнителя по ремонту и техническому обслуживанию не облагается НДС, согласно главы 26.3 части II Налогового кодекса РФ.

5.2. Стоимость Сервисных Работ и Сервисных Товаров указывается в заказ-нарядах и накладных, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

5.3. Оплата выполненных Работ и Сервисных Товаров осуществляется Заказчиком на основании выставленного счета, в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты приемки автомобиля и Сервисных товаров представителем Заказчика.

5.4. Все платежи по настоящему Договору производятся в российских рублях. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

5.5.Заказчик и Исполнитель по окончании каждого квартала обязаны осуществить бухгалтерскую сверку расчетов и подписать акт сверки.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае нарушения сроков оказания Сервисных Услуг, поставки Сервисных Товаров, согласованных Сторонами в соответствующей заявке, Заказчик вправе начислить Исполнителю пени в размере 0.1% от стоимости выполненных Сервисных Услуг/ Сервисных Товаров, за каждый день просрочки. Для взыскания пеней, Заказчик направляет Исполнителю письменное требование с уведомлением о вручении. Исполнитель обязан уплатить пени в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного требования. В противном случае Заказчик оставляет за собой право обратиться в суд о принудительном взыскании пени.

Другие публикации:  Развод с больным шизофренией

6.2. В случае нарушения сроков оплаты Сервисных Услуг и Сервисных товаров Исполнитель вправе начислить Заказчику пени в размере 0.1% от стоимости неоплаченных Сервисных Услуг и Сервисных Товаров за каждый день просрочки. Оплата задолженности не освобождает Заказчика от оплаты пени. Для взыскания пеней Исполнитель направляет Заказчику письменное требование с уведомлением о вручении. Заказчик обязан уплатить пени в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного требования. В противном случае Исполнитель оставляет за собой право обратиться в суд о принудительном взыскании пени.

6.3. В случае нахождения автомобиля Заказчика на территории Исполнителя более 2 (двух) дней с момента получения уведомления от Исполнителя об окончании работ, Заказчик оплачивает Исполнителю ответственное хранение автомобиля в размере 300 (триста) рублей в день, начиная с третьего. Оплата за ответственное хранение автомобиля Заказчика производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или иным способом, не противоречащим законодательству РФ до получения автомобиля.

6.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.5. Отношения сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулируются действующим законодательством РФ.

6.6. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы, включая (но не ограничиваясь): война (включая гражданскую), мятежи, саботаж, забастовки, пожары, взрывы, наводнение или иное стихийное бедствие, издания актов компетентных государственных органов Российской Федерации или органов местного самоуправления.

6.7. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, должна в срок до 30 (тридцати) дней известить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия таких обстоятельств, предоставляя независимое подтверждение наличия указанных обстоятельств, изданное компетентным государственным органом.

6.8.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия длятся более 2 (двух) месяцев, каждая из Сторон имеет право прекратить действие настоящего Договора после подачи другой Стороне письменного

7. СПОРЫ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора, решаются путем переговоров между Сторонами.

7.2. При невозможности урегулирования споров путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в порядке, установленном законодательством РФ.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами.

8.2. Срок действия настоящего договора не органичен.

8.3. Договор может быть расторгнут по инициативе каждой из Сторон с обязательным письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 1 (один) месяц.

8.4. В случае расторжения Договора по инициативе любой из Сторон Заказчик оплачивает Исполнителю в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения уведомления все фактически оказанные Сервисные Услуги и стоимость Сервисных Товаров на основании выставленных счетов.

8.5. Расторжение договора не освобождает стороны от исполнения принятых обязательств, в том числе по оплате пени.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон.

9.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без предварительного письменного согласия другой стороны.

9.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Сторон.

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Договор выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей марки «Киа» и поставку запасных частей и расходных материалов

к конкурсной документации

выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей марки «Киа» и поставку запасных частей и расходных материалов

г. Москва «____» ______ 2016 г.

«________», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________, действующего на основании __________, с одной стороны и Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________, действующего на основании доверенности от _________ № _______, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1.1. Исполнитель обязуется по заявкам Заказчика выполнять, в соответствии с требованиями Договора и технического задания (Приложение 1 к Договору), работы по техническому обслуживанию (далее – ТО) и текущему ремонту (далее – ремонт) (далее ТО и ремонт – работы) принадлежащих Заказчику автомобилей марки «Киа» (далее – Автомобили), указанных в Приложении 1 к Договору, включая поставку необходимых запасных частей и расходных материалов (далее – товар), а Заказчик обязуется принимать и оплачивать работы и товар в размере, порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

1.2. ТО Автомобилей выполняется в зависимости от потребностей Заказчика и в соответствии с рекомендованным заводами-изготовителями Автомобилей межсервисным пробегом. Проведение ремонта будет осуществляться по мере необходимости.

1.3. Работы будут выполняться по адресу: ____________________.

1.4. Работы должны выполняться согласно Правилам оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2001 г. № 000, и по правилам заводов-изготовителей Автомобилей в объемах и в сроки, предусмотренные технической документацией на Автомобили (ГОСТ Р 51709-2001 «Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки»).

1.5. При выполнении работ допускается установка на Автомобили только новых, не восстановленных, не бывших в употреблении оригинальных запасных частей и использование расходных материалов, рекомендованных заводами-изготовителями Автомобилей.

1.6. Срок выполнения работ по заявкам Заказчика не может превышать 3 (Три) рабочих дня с даты предоставления Автомобиля в соответствии с пунктом 2.1.2 Договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня согласовывать с Исполнителем предполагаемую дату проведения работ;

2.1.2. предоставлять Автомобили для выполнения работ в согласованные с Исполнителем сроки вместе с заявкой на выполнение работ;

2.1.3. производить оплату выполненных работ и поставленного товара в сроки и в порядке, определенные Договором;

2.1.4. обеспечить своего представителя доверенностью с правом представления интересов Заказчика по вопросам, связанным с выполнением работ, в том числе подписания актов сдачи-приема Автомобилей, получения документов, связанных с выполнением работ;

2.1.5. представить документы, удостоверяющие право собственности на Автомобили (свидетельство о регистрации или паспорт транспортного средства), а также сервисную книжку (в случае предоставления на ТО или текущий ремонт Автомобилей, находящихся на гарантии);

2.1.6. в течение 2 (Два) рабочих дней с момента получения факсимильного сообщения от Исполнителя о приостановке работ по основаниям, предусмотренным пунктом 2.3.8 Договора, направить своего представителя для урегулирования вопроса дальнейшего выполнения работ или дать свое согласие на проведение работ по устранению выявленных неисправностей путем подтверждения по факсимильной связи перечня дополнительных работ и товаров, необходимых для устранения выявленных неисправностей;

2.1.7. в присутствии Исполнителя проверить объем и качество выполненных работ и принять при отсутствии претензий Автомобиль в течение 3 (Три) рабочих дней с даты выполнения работ;

2.1.8. в случае обнаружения недостатков выполненных работ, использованных товаров незамедлительно известить о них Исполнителя.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. требовать от Исполнителя качественного выполнения работ;

2.2.2. требовать устранения недостатков выполненных работ и товара в пределах установленного Договором гарантийного срока;

2.2.3. проверять ход и качество выполняемых Исполнителем работ, не вмешиваясь в его деятельность и не нарушая правила техники безопасности.

2.3. Исполнитель обязан:

2.3.1. выполнять работы в оговоренные с Заказчиком сроки;

2.3.2. принимать Автомобили по акту сдачи-приема с указанием комплектности Автомобиля и видимых наружных повреждений и дефектов;

2.3.3. своевременно информировать Заказчика о выполнении работ;

2.3.4. устранять за свой счет недостатки, возникшие по вине Исполнителя;

2.3.5. выполнять работы в соответствии с требованиями, предъявляемыми заводами-изготовителями Автомобилей, а также действующим законодательством Российской Федерации;

2.3.6. если поставка товара осуществляется по предварительному заказу, уведомить об этом Заказчика до начала выполнения работ. Срок выполнения работ в этом случае увеличивается на время ожидания поставки товара и дополнительно согласовывается записью в заявке на выполнение работ;

2.3.7. в случае если на неисправность Автомобиля распространяется гарантия завода-изготовителя, безвозмездно устранять такую неисправность;

2.3.8. приостановить выполнение работ до получения указаний Заказчика и уведомить о приостановлении выполнения работ Заказчика по факсимильной связи, если в процессе выполнения работ обнаружится неисправность, устранение которой не предусмотрено заявкой на выполнение работ и/или неустранение которой затрудняет или делает невозможным/нецелесообразным продолжение работ, а также может повлиять на качество, стоимость и сроки выполняемых работ. Срок выполнения работ в данном случае увеличивается на время их согласования с Заказчиком и время, необходимое для выполнения дополнительных работ;

2.3.9. при невозможности устранить неисправности Автомобиля, выявленные в процессе выполнения работ и угрожающие безопасности движения, и при отказе Заказчика от их устранения производить запись о наличии этих неисправностей в заказ-наряде;

2.3.10. хранить замененные (поврежденные) запасные части и детали Автомобилей, демонтированные во время выполнения работ, в течение 5 (Пять) рабочих дней с момента подписания сторонами заказ-наряда. В случае если Заказчик не потребовал возврата данных запасных частей и деталей в течение указанного срока, Исполнитель обеспечивает осуществление их утилизации. Запасные части и детали, демонтированные в процессе осуществления гарантийного ремонта Автомобиля, возврату Заказчику не подлежат;

Другие публикации:  Заранее оформить загранпаспорт

2.3.11. в случае необходимости по заявкам Заказчика своими средствами и за свой счет осуществлять эвакуацию Автомобилей для выполнения ремонта;

2.3.12. производить бесплатную мойку Автомобилей до и после выполнения работ;

2.3.13. предоставить персонального менеджера по Договору;

2.3.14. вместе с документами, подтверждающими выполнение ремонта, предоставлять информацию о ценах на товары, утвержденных Исполнителем на дату выполнения работ (прейскурант цен (выписку из него), заверенный уполномоченным представителем Исполнителя);

2.3.15. выполнять работы в строгом соответствии с объемами нормо-часов, установленных заводами-изготовителями Автомобилей.

2.4. Исполнитель вправе:

2.4.1. отказаться от выполнения работ в случае неполучения указаний (согласия) Заказчика на устранение неисправностей, указанных в пункте 2.3.8 Договора, в течение рабочего дня, следующего за днем уведомления Заказчика в соответствии с пунктом 2.3.8 Договора;

2.4.2. отказаться от приема Автомобилей для выполнения работ в случае непоступления денежных средств в порядке, предусмотренном пунктами 4.2 и 4.3 Договора.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Максимальная стоимость работ и товаров по Договору не может превышать 1 000 000.00 (Один миллион) руб. 00 коп.

Цена ТО, с учетом стоимости товара:

Киа Церато 1,6 АКПП

Цена единиц ТО, с учетом стоимости товаров (руб.)

Киа Церато 2,0 АКПП

Цена единиц ТО, с учетом стоимости товаров (руб.)

Цена нормо-часа на выполнение ремонта Автомобилей составляет ___ (_______) руб. ____ коп. (в том числе НДС).

Цена на товар, используемый при выполнении ремонта, устанавливается в размере цен, утвержденных Исполнителем на дату выполнения работ и уменьшенных на __%.

Количество и объем работ определяются исходя из фактических потребностей Заказчика, указанных в заявках Заказчика.

3.2. Стоимость выполненных работ и товаров, подлежащих оплате, определяется на основе объема фактически выполненных работ и поставленных товаров по конкретной заявке Заказчика в соответствии с актом выполненных работ, заказ-нарядом, счетом, счетом-фактурой, накладной.

3.3. Заказчик в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты заключения Договора перечисляет на счет Исполнителя аванс за работы и товар в размере 80 000,00 (Восемьдесят тысяч) руб. 00 коп. Оплата фактически выполненных

работ и поставленных товаров производится на основании актов выполненных работ, заказ-нарядов, счетов, счетов-фактур, накладных из денежных средств, ранее перечисленных Заказчиком Исполнителю.

3.4. При снижении размера перечисленного в соответствии с пунктом 3.3 Договора аванса, до суммы 5 000,00 (Пять тысяч) руб. 00 коп. и менее Заказчик в течение 5 (Пять) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления перечисляет Исполнителю аванс в размере 80 000,00 (Восемьдесят тысяч) руб. 00 коп.

3.5. В случае если стоимость фактически выполненных Исполнителем работ и поставленных товаров превысит размер аванса, перечисленного Заказчиком в соответствии с пунктами 3.3 или 3.4 Договора, Заказчик производит оплату за фактически выполненные работы и поставленный товар в течение 3 (Три) рабочих дней с даты подписания соответствующего заказ-наряда, акта выполненных работ, накладной на основании соответствующего счета.

3.6. Стороны в любой момент времени могут производить выверку взаиморасчетов с подписанием акта сверки.

3.7. В случае расторжения Договора по инициативе любой из Сторон Сторона, имеющая задолженность перед другой Стороной, обязана погасить эту задолженность путем перевода денежных средств на расчетный счет другой Стороны в течение 5 (Пять) рабочих дней с момента подписания акта сверки расчетов.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

4.1. Документом, подтверждающим выполнение работ по каждой конкретной заявке Заказчика, является акт выполненных работ, подписанный уполномоченными на то представителями Заказчика и Исполнителя.

4.2. Исполнитель подготавливает акт выполненных работ исходя из их фактического объема, а также с указанием установленных в ходе выполнения работ товаров и представляет его Заказчику подписанным со своей стороны. Указанный в настоящем пункте акт представляется Заказчику с приложением заказ-наряда, счета на оплату, счета-фактуры, накладной, оформленных исходя из указанных в этом акте данных об объеме фактически выполненных работ.

4.3. Акт выполненных работ должен содержать сведения о полноте исполнения обязательств Исполнителя по выполнению работ и гарантиях на работы и товары.

4.4. Заказчик в течение 10 (Десять) рабочих дней с момента представления Исполнителем акта выполненных работ, указанного в пункте 4.1. Договора, подписывает его или дает мотивированный отказ в подписании этого акта выполненных работ.

4.5. В случае представления Заказчиком мотивированного отказа от принятия выполненных работ Стороны в течение 2 (Два) рабочих дней составляют акт о выявленных недостатках с указанием существа выявленных недостатков, порядке и сроке их устранения.

4.6. На основании указанного акта Исполнитель принимает на себя обязательство устранить имеющиеся недостатки за свой счет, в т. ч. и в случае, когда это потребует дополнительных издержек с его стороны.

4.7. По завершении доработок Исполнитель повторно представляет Заказчику акт выполненных работ с указанием текущей даты его представления и Стороны осуществляют сдачу-приемку работ.

4.8. Исполнитель гарантирует надлежащую и бесперебойную работу Автомобиля при условии его эксплуатации Заказчиком в соответствии с техническими требованиями завода-изготовителя.

4.9. Срок гарантии на все виды работ составляет 6 (Шесть) месяцев или 15 000 (Пятнадцать тысяч) км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее) с даты подписания Сторонами акта выполненных работ. Гарантийный срок на товары составляет 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами акта выполненных работ.

4.10. Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты) выполненных работ и товаров, обнаруженные в пределах срока гарантии.

4.11. В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в пункте 4.10 Договора, Исполнитель обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте о выявленных недостатках.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Ответственность Исполнителя за повреждение, порчу или утрату принятого для выполнения работ Автомобиля наступает с момента подписания Сторонами акта сдачи-приема Автомобиля в работу и прекращается с момента подписания Сторонами акта сдачи-приема Автомобиля из работы.

5.2. Исполнитель несет ответственность за повреждение, порчу или утрату Автомобиля в размере причиненного ущерба.

5.3. В случае нарушения сроков выполнения работ Заказчик имеет право начислить Исполнителю пени в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости соответствующих работ и товаров за каждый день просрочки. В указанном случае Заказчик вправе удержать сумму начисленных пеней из суммы, подлежащей оплате в соответствии с Договором.

5.4. Сторона, причинившая ущерб другой Стороне или третьим лицам, обязана возместить его в полном объеме.

5.5. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

5.6. При невыполнении и/или ненадлежащем выполнении Исполнителем своих обязанностей по Договору Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

— безвозмездного устранения недостатков в сроки, согласованные с Заказчиком;

— соразмерного уменьшения стоимости услуг Исполнителя;

— расторжения Договора и возврата денежных средств, перечисленных в соответствии с Договором, за вычетом стоимости фактически выполненных работ и установленных на Автомобилях товаров;

— возмещения расходов на устранение недостатков.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует в течение 1 (Один) года.

6.2. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе любой из Сторон с обязательным уведомлением другой Стороны в порядке, предусмотренном пунктом 7.3 Договора, не позднее чем за 45 (Сорок пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

6.3. Стороны в течение 5 (Пять) рабочих дней с даты прекращения действия Договора производят взаиморасчеты и составляют акт взаиморасчетов с указанием общей стоимости выполненных работ и установленных на Автомобили товаров.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. При возникновении споров в связи с исполнением обязательств по Договору они разрешаются Сторонами в претензионном порядке.

7.2. В случае возникновения спора по качеству выполненных работ и поставленных товаров каждая Сторона вправе за свой счет произвести экспертизу выполненных работ и поставленных товаров. Надлежащее уведомление другой Стороны о месте, времени и дате проведения экспертизы обязательно. Уведомление направляется в порядке, определенном пунктом 7.3 Договора, не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до дня проведения экспертизы. Другая Сторона не должна препятствовать проведению экспертизы.

7.3. Все претензии и уведомления по выполнению условий Договора должны заявляться Сторонами в письменной форме и направляться другой Стороне заказным письмом с уведомлением о вручении по месту нахождения или вручаться под расписку.

7.4. Сторона, получившая претензию, обязана сообщить заявителю о результатах рассмотрения претензии в течение 5 (Пять) рабочих дней с момента получения претензии. Ответ на претензию дается в письменной форме и направляется другой Стороне заказным письмом с уведомлением о вручении или вручается под расписку.

7.5. При недостижении соглашения спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. В случае изменения своих адресов (местонахождения, почтового) банковских реквизитов, каждая из Сторон обязана в течение 5 (Пять) рабочих дней уведомить об этом другую Сторону и несет риск последствий, вызванных отсутствием у другой Стороны указанных сведений. Указанные изменения вступают в силу для другой Стороны с даты их получения.

8.2. Договор составлен и подписан Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.3. Стороны письменно извещают друг друга об изменении наименования, места нахождения или банковских реквизитов в течение 5 (Пять) рабочих дней.

10. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН